Hatályos: 2026.01.01-től

1. Üzemeltető adatai

Cégnév: Pataki Gépszervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2119 Pécel, Maglódi út 28.
Cégjegyzékszám: 13-09-115899
Adószám: 14090901-2-13
E-mail: info@zapavabau.hu

A weboldalon szereplő szolgáltatásokat a továbbiakban: Szolgáltató nyújtja.

2. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF szabályozza a ZAPAVA BAU weboldalán keresztül történő kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő kivitelezési, felújítási és egyéb építőipari szolgáltatások általános feltételeit.

Jelen ÁSZF minden olyan szerződésre vonatkozik, amely a Szolgáltató és a Megrendelő között jön létre.

3. Szolgáltatások köre

A Szolgáltató az alábbi tevékenységeket végzi:

  • Generálkivitelezés
  • Családi ház építés
  • Lakásfelújítás
  • Szerkezetépítés
  • Tetőfedés
  • Homlokzati munkák
  • Gépészeti kivitelezés (víz, fűtés)
  • Villanyszerelés
  • Nyílászáró beépítés
  • Asztalosipari kivitelezés
  • Kültéri munkák
  • Bontási munkák

A konkrét szolgáltatás tartalmát minden esetben egyedi szerződés vagy árajánlat határozza meg.

4. Ajánlatkérés és szerződéskötés

Az oldalon keresztül leadott ajánlatkérés nem minősül szerződésnek.

A szerződés kizárólag:

  • írásos árajánlat elfogadásával,
  • külön vállalkozási szerződés aláírásával
    jön létre.

Minden projekt egyedi felmérés és műszaki egyeztetés alapján kerül árazásra.

5. Díjazás és fizetési feltételek

A szolgáltatások díjazása minden esetben egyedi árajánlat alapján történik.

A fizetés ütemezése a vállalkozási szerződésben kerül rögzítésre, amely tartalmazhat:

  • előlegfizetést
  • részszámlázást
  • végszámlát

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ár módosítására, amennyiben a műszaki tartalom változik.

6. Teljesítési határidők

A kivitelezési határidők minden esetben a szerződésben kerülnek rögzítésre.

A határidőt befolyásoló tényezők:

  • időjárási körülmények
  • hatósági engedélyezés
  • Megrendelői módosítások
  • előre nem látható műszaki körülmények

A Szolgáltató nem felel az olyan késedelemért, amely rajta kívül álló okból következik be.

7. Felelősség és garancia

A Szolgáltató a jogszabályban előírt garanciát vállalja az általa elvégzett munkákra.

Nem tartozik garanciális körbe:

  • nem rendeltetésszerű használat
  • utólagos átalakítás
  • harmadik fél által végzett beavatkozás

A garanciális igény írásban érvényesíthető.

8. Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles:

  • a munkaterületet biztosítani
  • az engedélyeket rendelkezésre bocsátani
  • az ütemezett fizetéseket teljesíteni
  • a műszaki egyeztetésekben együttműködni

A nem megfelelő együttműködés határidő-módosítást eredményezhet.

9. Elállás és szerződés megszüntetése

A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik.

A Megrendelő egyoldalú elállása esetén a már elvégzett munkák és megrendelt anyagok költsége megtérítendő.

10. Adatkezelés

A Szolgáltató a személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatkezelés célja:

  • ajánlatadás
  • kapcsolattartás
  • szerződés teljesítése

11. Jogviták rendezése

A felek vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF a weboldalon történő közzététellel lép hatályba.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására.